納期遅延に伴って生じる追加費用の請求
納期延長と追加費用の関係
コントラクターの原因でない事象（例えば、Force Majeureや法令変更など）が発生して、クリティカルパス上の仕事に遅れが生じました。
この場合、納期に間に合わなくなります。
コントラクターとしては、契約書に定められている手続きに従って、いわゆる納期延長クレーム（EOTクレーム）をオーナーに対して行うことになります。
ここで、納期延長が認められる場合、コントラクターはそれだけで安心してよいでしょうか？
確かに、納期が延長されれば、コントラクターは納期に遅れることで生じる納期遅延LDの支払義務を免れることになります。
これは、納期延長クレームをすることでコントラクターが得られる果実の１つではあります。
しかし、忘れてはならないのは、工事の完成時期が遅れるということは、コントラクターに追加費用が生じるということです。
具体的にどのような費用が生じるのか見てみましょう。
Site Establishment Cost
まず、①サイトに予定よりも長く滞在しなければならなくなったことで生じる費用が考えられます。
例えば、
・サイトの建設機材のレンタル費用
・サイトで使用していたレンタルカーの費用
・仮説設備のレンタル費用
・工事監督者などの人件費
です。
これらは、●円（ドル・ユーロなど）/日という形で算定できるものであるはずです。
よって、もしも納期が10日遅れるなら、この10倍、20日遅れるなら、20倍の費用が生じることになります。
ボンド手数料
忘れがちなのが、ボンド発行手数料です。
ボンド、たとえば履行保証ボンドは、通常、検収時にオーナーから返還される、またはボンド保証料が減額されることになっているのが通常です。
そして、このボンドの発行手数料をコントラクターがボンド発行銀行に支払っていますが、これは、予めボンドの期限を定めており、それに基づいて決められているはずです。
よって、検収日が後ろに行けば行くほど、コントラクターが銀行に支払わなければならないボンド手数料は増えます。
保険料
これと似たものに、保険料があります。
EPC契約では、工事保険や第三者賠償責任保険などをつけているはずです。
そして、その保険料をコントラクターが保険会社に支払っていることもよくあることでしょう。
この保険も、期間が予め検収日までとされているはずです。
とすれば、この検収日がズレれば、それだけ保険会社に支払うべき保険料は増えていきます。
したがって、この保険料も、納期遅延に伴って生じる追加費用といえます。
遅延利息
さらに、次のようなものも考えられます。
一般に、検収時に比較的大きな契約金額が支払われる仕組みになっていることが多いと思われます。
しかし、検収が後ろにズレたことで、コントラクターがオーナーから契約金額の支払を受けるのもその分遅れることになります。
これにより、コントラクターがキャッシュ不足となり、銀行から資金の融資を受けなければならなくなることもあるでしょう。
すると、当然、コントラクターは銀行に利息を支払わなければならなくなります。
この利息分も、元はといえば、納期延長に伴って生じたといえます。
まとめ
以上をまとめると、納期が延びることで、以下の様な費用が追加で生じることになります。
・サイトで生じる費用
・ボンド費用
・保険料
・対価未払い分の利息
もちろん、法令変更によって、設計から作業をやり直さなければならなくなり、さらには使用する材料も増えるという場合には、それらの費用も生じます。
これらは、Direct Cost（直接費）と呼ばれています。
ただ、これは、工事の完成が遅れることで生じる費用ではありません。
（※遅れるから材料費が増えるわけではないですよね？）
純粋に「工事の完成が遅れることで生じる費用」というくくりで整理すると、上記４つが代表的なものとなります。
このような費用を単に追加費用（additional cost）と呼ぶこともありますが、特にprolongation costと呼びます。
prolongationとは、「延長」という意味です。
そして、このprolongation costをコントラクターは納期延長クレームと共に、オーナーに対して請求していくことになります。
もっとも、実は、更にコントラクターに生じる損失があります。
それは、本社経費と逸失利益です。
これは上記に示したprolongation costとはやや異なる配慮が必要になりますので、次回の記事で解説いたします。
クレームに関する参考書のご紹介
本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』（２，９００円＋消費税）が本日２０２２年９月１６日から発売されました！
東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております！
本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。
既刊『英文EPC契約の実務』の第３章第４節をより詳しく解説したものです。
ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。
書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。
アマゾンの購入ページはこちら！
hontoの購入ページはこちら！
紀伊国屋書店の購入ページはこちら！
日本橋丸善さんでも！
EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう！
以下の問いに、いくつ答えられますか？
・納期延長を請求できるのはどのような場合？
・クリティカルパスとは？
・クリティカルパスは常に一定？
・フロートとは？
・フロートは誰に帰属する？
・同時遅延とは？
・同時遅延の場合に納期は延長される？どれだけ？
・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる？
・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある？
・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない？
・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある？
・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何？
・立証責任が緩和されるのはどんな場合？（Global Claimとは何？）
・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの？
・Disruption Costとは何？
・Disruption Costはどのように立証する必要がある？
・accelerationとは？
・accelerationとmitigationの違いは？
・米国で認められているconstructive accelerationとは？
・クレームレターに記載しなければならないことは何？
・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある？
上記のうち、いくつ回答できたでしょうか？
本書を読めば、上記について全てわかるようになっています！
イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい！
そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、
新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います！
 |
 |
 |
 |
 |
 |
書店さんでパラパラめくってみてください！
丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、
首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています！
この２冊で初学者が
EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる！
 |
|
|
これまでに増刷6回！ 海外での翻訳出版が決まりました！ 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる！ |
契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる！ |
